§ 2618 Vady díla
OZzákon č. 89/2012 Sb. · Oddíl 1 – Obecná ustanovení · znění od 1. 1. 2026
Lidsky řečeno
Tento paragraf upravuje pravidla pro uplatnění práv z vadného plnění u smlouvy o dílo a týká se objednatele i zhotovitele. Stanoví, za jakých podmínek soud objednateli tato práva nepřizná, pokud vady neoznámí včas. Hlavním smyslem je přimět objednatele k rychlé reakci po zjištění vady a poskytnout zhotoviteli obranu proti opožděným nárokům.
- Objednatel musí vady díla oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl.
- Nejpozdější možná lhůta pro oznámení vad je do dvou let od předání díla.
- Soud právo z vadného plnění nepřizná pouze tehdy, pokud zhotovitel u soudu namítne, že objednatel uplatnil své právo opožděně.
Pozor: Dejte si pozor na to, že o práva z vadného plnění (reklamaci) přijdete u soudu v případě, že vadu neoznámíte včas a druhá strana opožděné oznámení u soudu namítne.
Příklad: Objednatel převzal dílo a po nějaké době zjistil vadu. Pokud tuto vadu neoznámí bez zbytečného odkladu (nejpozději však do dvou let od předání díla) a zhotovitel u soudu namítne opožděné uplatnění, soud objednateli právo z vadného plnění nepřizná.
Zjednodušené vysvětlení vzniká automaticky a nenahrazuje odbornou radu. Závazné je úřední znění níže.
Úřední znění
Soud nepřizná objednateli právo z vadného plnění, neoznámil-li objednatel vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla, a namítne-li zhotovitel, že právo bylo uplatněno opožděně.
Zdroj: e-Sbírka